春节将至，为保障劳动者的合法权益，让他们能安安“薪薪”地过个好年，2月8日，农历腊月二十九，天长法院现场集中发放8名农民工工资17.1万元，其他已返乡的6名外地农民工也陆续收到了该院的汇款。
2022年2月，某电梯公司作为总包和某投资公司签订了《电梯设备采购及安装合同》，合同约定由电梯公司提供26台电梯并负责安装。合同签订后，电梯公司将电梯的安装工程分包给某工程公司，工程公司组建了两个安装组进行安装，约定安装费用为44万元。2023年6月，常某等14名安装工人与工程公司对账，确认工程公司仅支付了13.8万元工资，尚欠30.2万元未付。常某等人多次催要，工程公司一直拖延拒付，无奈，常某等14人将电梯公司和工程公司一同告上法庭。
庭审中，电梯公司称已按照合同约定足额支付了工程公司合同款，因工程公司在安装中不规范操作导致项目整改并逾期，给其造成了一定损失，电梯公司已与工程公司解除《委托安装协议》，故该案欠付劳务费与其无关。承办法官周玲玲告知电梯公司，根据《保障农民工工资支付条例》第三十条的规定，施工总承包单位对分包单位劳动用工和工资发放等情况进行监督，分包单位拖欠农民工工资的，由施工总承包单位先行清偿，再依法进行追偿。该案中，电梯公司应先行支付常某等14人工资及利息，后有权向工程公司进行追偿。故该院依法判决电梯公司支付常某等14人工资30.2万元及利息。
判决后，为尽快实现常某等人的胜诉权益，周玲玲以面谈、电话等督促履行的方式，耐心向电梯公司释明逾期不履行义务的法律后果，引导其换位思考，体谅农民工生活不易。最终，电梯公司将30.2万元工资款汇入法院专户，利息常某等人自愿放弃。当天，常某等8人来到法院，逐一核对工资金额，领取到期盼已久的血汗钱，露出了开心灿烂的笑容。其他已返乡6名农民工，也陆续收到了该院的汇款。
